标签：试题,题库,真题下载, 《管理与实务（市政工程）》真题及答案,http://www.ttjzk.com
　　应该（1分）。措施项目清单为可调整清单，A公司可根据自身特点作适当变更增减，对可能发生的措施项目和费用要通盘考虑，措施项目清单一经报出，即被认为包含了所有应该发生的措施项目全部费用，没有列项的，认为分摊在其他单价中（1分）。
　　2．（本小题4分）
　　本工程为单价合同（2分），单价合同的特点是单价优先（1分），工程量清单中数量是参考数量（1分）。
　　3．（本小题4分）
　　应该（1分）。因为总包单位对分包单位承担连带责任（3分），A公司可以根据分包合同追究B公司的经济责任，由B公司承担50万元的经济损失。
　　4．（本小题5分）
　　（1）支付违约金并返回定金（选择违约金条款），索赔额为50×2=100万元（2分）：
　　（2）双倍返还定金（选择定金条款），索赔额为400×5％+50=70万元（3分）。
　　5．（本小题5分）
　　如果合同中有类似价格，则参照采用（2分）；合同中没有适用价格又无类似价格，由承包方提出适宜的变更价格（1分），计量工程师批准执行（1分）。这一批准的变更应与承包商协商一致否则按合同纠纷处理（1分）。
　　6．（本小题5分）建设工程教 育网提 供
　　A公司不能对业主提起诉讼（1分）。因为双方在合同中约定了仲裁的条款（2分），不能提起诉讼。A公司可以向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁（1分），如业主不执行仲裁可以向人民法院申请强制执行（1分）。

（五）

　　1．（本小题8分）
　　基坑支护及降水工程（2分）；起重吊装工程（2分）；拆除工程（2分）；预应力张拉施工（2分）。
　　2．（本小题3分）
　　错误之处：总平面布置图保持不变。（1分）
　　由于本项目位于城市繁华地带，并有新旧工程交替，且需维持社会交通，因此施工平面布置图应是动态的。（2分）
　　3．（本小题6分）
　　工程总工期为120天。（3分）
　　关键线路为：①→②→⑤→⑦→⑾→⑿→⒀（3分）
　　4．（本小题8分）
　　事件1将使工期拖延4天（2分）。事件2将使工期再延长2天（2分）。如果承包人提出工期索赔，只能获得由于事件1导致的工期拖延补偿，即延期4天（2分）。因为原有地下管网资料应由些主盟送，并应保证资料的准确性，所以承包人应获得工期索赔，而设备故障是承包人自身原因，所以不会获得延期批准（2分）。
　　5．（本小题5分）
　　还有：实际施工进度图（1分）；工程变更，价格调整，索赔及工程款收支情况（1分）；进度偏差的状况和导致偏差的原因分析（1分）；解决问题的措施（1分）；计划调整意见和建议（1分）。

。

上一页  [1] [2] [3] 

，《管理与实务（市政工程）》真题及答案