35.B
解题要点：P114发包人供应材料设备。发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由承包人负责检查试验，费用由发包人负责。但检查试验通过后，仍不能解除发包人供应材料设备存在的质量缺陷责任。即承包人检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款，并相应顺延由此延误的工期。
36.B
解题要点：P114～P115（—）施工过程中的检查和返工。因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。
37.A
解题要点：Pll5～Pll6（二）重新检验。无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后，应按要求进行刹离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合向价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。
38.A
解题要点：P116～P117（三）暂停施工。承包人实施工程师作出的处理意见后，可提出书面复工要求。工程师应当在收到复工通知后的48小时内给予相应的答复。如果工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工通知要求后48小时内未予答复，承包人方可自行开工。
39.C
解题要点：P118（一）工程师指示的设计变更。施工合同范本通用条款中规定，工程师可以就（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；（2）增减合同中约定的工程量；（3）改变有关工程的施工时间和顺序；（4）其他有关工程变更需要的附加工作等4个方面指示设计变更。诜项C不属于其中。
40.C
解题要点：P124（二）竣工验收程序。1.承包人申请验收。工程具备竣工验收条件，承包人向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程工程竣工报告还必须经总监理工程师签署意见。
41.B
解题要点：P125三、工程保修。（二）质量保修期。国务院颁布的《建设工程质量管理条例≥明确规定了在正常使用条件下的最低保修期限：（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏，为5年。
42.D
解题要点：P132（二）供货方的违约责任。属于约定由采购方自提货物的合同，采购方接到对方发出的提前提货通知后，可以根据自己的实际情况拒绝提前提货；对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同约定的时间付款，而且对多交货部分，以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由供货方承担。A中，采购方可以按订购数量付款；B、C中，采购方不能拒付货款；D正确。
43.D
解题要点：P138 3.最终验收。（3）合同保证期满后，监理在合同规定时间内应向供货方出具合同设备最终验收证书。故答案为D.
P137 1.启动试车。试验合格后（无负荷与带负荷试验），监理及合同双方在验收文件上签字，正式移交采购方进行生产运行。2.性能验收。性能验收试验完毕，每套合同设备都达到合同规定的各项性能保证值指标后，监理与采购方与供货方共同会签合同设备初步验收证书。
44.D
解题要点：P144 3.缺陷通知期。缺陷通知期即国内施工文本所指的工程保修期，自工程接收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为止的日历天数。
45.C
解题要点：P145 6.包含在合同价格之内的暂列金额。其使用归工程师控制。
46.C
解题要点：P156（四）工程进度款的支付管理。1.预付款。（2）动员预付款的扣还。1）起扣。自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价（减去暂列金额）109，6那个月起扣。
47.D
解题要点：P160 3.特殊情况下的证书颁发程序。（1）业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任。
48.B
解题要点：P162（二）履约证书。颁发履约证书（解除缺陷责任证书）后工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。
49.D
解题要点：P174～P175合同中默示的索赔，即承包人的该项索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。这种索赔要求同样有法律效益，有权得到相应的经济补偿。关于工程变更索赔、工程加速索赔、合同被迫终止索赔的概念均不符合该题目的条件要求（概念参见P175），故答案应为D.
50.C
解题要点：P184 FIDIC<<施工合同条件》中，按照引起承包商损失事件原因不同，对承包商索赔可能给予合理补偿工期、费用和利润的情况，分别做出了相应的规定。（详细参见教材P184表）施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作只能索赔工期与费用，不能索赔利润
。www.ttjzk.com>二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得O.5分）
51.A、B、C、E
解题要点：P8二、担保方式。我国《担保法》规定的担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。
52.A、D
解题要点：P11（三）质押2.质押的分类。质押可分为动产质押和权利质押。能够用作质押的动产没有限制。可质押的权利包括；（1）汇票、支票、本票、债券、存单、仓单、提单；（2）依法可转让的股份、股票；（3）依法可转让的商标使用权、专利权、著作权中的财产权等。B、E属于权利，C属于动产，均可质押。A、D属于不动产，不能质押。
53.C、D
解题要点：P12（一）施工投标保证。在下列情况下可以没收投标保证金或要求承保的担保公司或银行支付投标保证金：1）投标人在投标有效期内撤销投标书；2）投标人在业主已正式通知他的投标已被接受中标后，在投标有效期内未能或拒绝按“投标人须知”规定，签订合同协议或递交履约保函。
54.A、C
解题要点：P14（一）建筑工程一切险。3.责任范围。保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：（1）自然事件；（2）意外事故。
55.A、B、D、E
解题要点：P27（一）要约。2.要约邀请。要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。这种意思表示的内容往往不确定，不含有合同得以成立的主要内容，也不含相对人同意后受其约束的表示。比如价目表的寄送、招标公告、商业广告、招股说明书等，即是要约邀请。要约与要约邀请区别表现在：（1）要约的内容具体确定，而要约邀请的内容不具体确定；（2）要约表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束，要约邀请对行为人不具有合同意义的约束力。选项C“投标”属于要约。
56.A、B、C、D
解题要点：P35（——：-）可变更或可撤销合同的概念和种类。有下列情形之一的，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同：因重大误解而订立的合同；在订立合同时显失公平的合同；以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。答案E属于无效合同。
57.A、B、C、D
解题要点：P37（——）合同履行的原则。合同有明确约定的，应当依约定履行；合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，可以协议补充。不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。如果按照上述办法仍不能确定合同如何履行的，若属于价款或报酬不明的情况，则按照订立合同时履行地的市场价格履行。故本题答案为ABCD.
58.A、C、D
解题要点：P38（三）合同履行中的抗辩权。3.先履行抗辩权。应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行（行使不安抗辩权）：（1）经营状况严重恶化；（2）转移财产、抽逃资金。以逃避债务的；（3）丧失赢监信誉；（4）有丧失或者司能丧失覆行债务能力的其他情形。选项B“转让财产”并不是“转移财产”。
59.A、C、D
解题要点：P46一、解决合同争议的方法。（一）和解；（——）调解；（三）仲裁；（四）诉讼。（具体参见教材）
60.A、D
解题要点：P55三、招标方式。《招标投标法》规定招标方式分为公开招标和邀请招标两大类。注意，议标不是招标方式。
61. B、C
解题要点：P56～P57 2.资格预审。（1）资格预审的目的。对潜在投标人进行资格审查，主要考察该企业总体能力是否具备完成招标工作所要求的条件。公开招标时设置资格预审程序，一是保证参与投标的法人或组织在资质和能力等方面能够满足完成招标工作的要求；二是通过评审优选出综合实力较强的一批申请投标人，再请他们参加投标竞争，以减小评标的工作量。
62.B、C、D
解题要点：P73四、评标。（一）综合评分法。施工招标需要评定比较的要素较多，且各，项内容的单位又不一致、如工期是天、报价是元等，因此综合评分法可以较全面地反映投标人的素质。报价部分的评分分为用标底衡量、用复合标底衡量和无标底比较3大类。
63.C、E
解题要点：P84 2.额外工作。“额外工作”是指服务内容和附加工作以外的工作，即监理人白已的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间
64.B、C、E
解题要点：P85三、双方的义务。（一）委托人义务。（具体参见教材P85）
65.A、D
解题要点：P96（二）发包人的责任。1.提供设计依据资料。A正确。2.提供必要的现场工作条件。E不正确，应为“现场”工作和生活条件。3.外部协调工作。包括设计的阶段成果（初步设计、技术设计、施工图设计）完成后，应由发包人组织鉴定和验收，并负责向发包人的上级或有管理资质的设计审批部门完成报批手续。D正确。B“提供设计预算资料”不属于发包人的责任，C“向施工单位进行设计交底”是设计人的责任。
66.C、E
解题要点：P97（三）设计人的责任。1.保证设计质量。在投资限额内，鼓励设计人采用先进的设计思想和方案；2.完成各设计阶段的工作任务；3.对外商的设计资料进行审查；4.配合施工的义务；5.保护发包人的知识产权。故正确答案为C、E.A、B、D为发包人的责任。（具体参见教材P96（二）发包人的责任。）
67.A、C、D、E
解题要点：P107（一）合同文件的组成。在协议书和通用条款中规定，对合同当事人双方有约束力的合同文件包括签订合同时已形成的文件和履行过程中构成对双方有约束力的文件两大部分。订立合同时已形成的文件包括：（1）施工合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）施工合同专用条款；（5）施工合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸；（8）工程量清单；（9）工程报价单或预算书。合同履行过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也构成对双方有约束力的合同文件，将其视为协议书的组成部分。
，2016建设工程合同管理模拟卷（一）答案详解