30.答案：C 发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知。发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知7天后停止施工，发包人应从约定预付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。。www.ttjzk.com>
二、多项选择题[答案详解]
31.答案：ABC 保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：
（1）自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；
（2）意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。
32.答案：ABD 合同法律关系是指由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利义务关系。合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。这三要素构成了合同法律关系，缺少其中任何一个要素都不能构成合同法律关系，改变其中的任何一个要素就改变了原来设定的法律关系。
33.答案：ABCD 权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括：
（1）汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单；
（2）依法可以转让的股份、股票；
（3）依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权；
（4）依法可以质押的其他权利。
34.答案：ABC 保险人对每次事故引起的赔偿金额以法院或政府有关部门根据现行法律裁定的应 由被保险人偿付的金额为准，但在任何情况下，均不得超过保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额。在保险期限内，保险人经济赔偿的最高赔偿责任不得超过本保险单明细表中列明的累计赔偿限额。
35.答案：CDE 《民法通则》规定：“合同一方将合同的权利、义务全部或者部分转让给第三人的，应当取得合同另一方的满意，并不得牟利。依照法律规定应当由国家批准的合同，需经原批准机关批准。但是，法律另有规定或者原合同另有约定的除外。”债务人转移义务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩。债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务，但该从债务专属于原债务人自身的除外。
36.答案：BC 如果合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有人民法院或者仲裁机构有权变更或者撤销合同。
37.答案：ACD 本题是考核要约与要约邀请的有关内容，考生要根据教材中有关内容对备选项逐一判断。
38.答案：ABC 一般说来，依法成立的合同，自成立时生效。具体地讲：口头合同自受要约人承诺时生效；书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效；法律规定应当采用书面形式的合同，当事人虽然未采用书面形式但已经履行全部或者主要义务的，可以视为合同有效。合同中有违反法律或社会公共利益的条款的，当事人取消或改正后，不影响合同其他条款的效力。
39.答案：ACD 先履行抗辩权，又称不安抗辩权，是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。设立不安抗辩权的目的在于，预防合同成立后情况发生变化而损害合同另一方的利益。
应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：
（1）经营状况严重恶化；
（2）转移财产、抽逃资金，以逃避债务的；
（3）丧失商业信誉；
（4）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。
40.答案：ABC 下列情形债权不可以转让：
（1）根据合同性质不得转让；
（2）根据当事人约定不得转让；
（3）依照法律规定不得转让。
41.答案：AB 邀请招标的缺点是，由于邀请范围较小选择面窄，可能排斥了某些技术或报价上有竞争实力的潜在投标人，因此投标竞争的激烈程度相对较差。
42.答案：BCD 建设工程监理招标人的特点有：
（1）招标宗旨是对监理单位能力的选择；
（2）报价在选择中居于次要地位；
（3）邀请投标人较少。
43.答案：AD 对投标人资格审查文件的核查主要包括：
（1）不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人；
（2）不得对潜在投标人实行歧视待遇；
（3）不得强制投标人组成联合体投标。
44.答案：ABC 监理招标发包的工作内容和范围，可以是整个工程项目的全过程，也可以只监理招标人与其他人签订的一个或几个合同的履行。划分合同包的工作范围时，通常考虑的因素包括：
（1）工程规模
（2）工程项目的专业特点；
（3）被监理合同的难易程度。
45.答案：BCE 委托人的义务有：
（1）负责建设工程的所有外部关系的协调工作，满足开展监理工作所需提供的外部条件；
（2）与监理人做好协调工作；
（3）在合理的时间内就监理人以书面形式提交并对要求做出决定的一切事宜做出书面决定；
（4）为监理人顺利履行合同义务，做好协助工作。
46.答案：ABCD 工程建设委托监理合同是一个总的协议，是纲领性的法律文件。其中明确了当事人双方确定的委托监理工程的概况（工程名称、地点、工程规模、总投资）；委托人向监理人支付报酬的期限和方式；合同签订、生效、完成时间；双方愿意履行约定的各项义务的表示。“合同”是一份标准的格式文件，经当事人双方在有限的空格内填写具体规定的内容并签字盖章后，即发生法律效力。
47.答案：ABC 由于建设工程监理，是以监理人向委托人提供技术服务为特性，在服务过程中，监理人主要凭借自身知识、技术和管理经验，向委托人提供咨询、服务，替委托人管理工程。
同时，在工程项目的建设过程中，会受到多方面因素限制，鉴于上述情况，在责任方面作如下规定：监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失，要负监理失职的责任，监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责，也不对第三方违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限承担责任。
48.答案：ABCE 发包人应提供的勘察依据文件和资料有：
（1）提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）；
（2）提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图；
（3）提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料；
（4）提供勘察工作范围地下已有埋藏的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图；
（5）其他必要的相关资料。
49.答案：BCDE 设计期限是判定设计人是否按期履行合同义务的标准，除了合同约定的交付设计文件（包括约定分次移交的设计文件）的时间外，还可能包括由于非设计人应承担责任和风险的原因，经过双方补充协议确定应顺延的时间之和，如设计过程中发生影响设计进展的不可抗力事件；非设计人原因的设计变更；发包人应承担责任的事件对设计进度的干扰等。
50答案：ADE 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以用运至施工场地用于施工的材料和安装的设备的损害，由发包人承担；
（2）承发包双方人员的伤亡损失，由各自负责；
（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；
（6）延误的工期相应顺延。
。，合同管理自测题及答案解析（三）上一篇：合同管理自测题及答案解析（二） 下一篇：合同管理自测题及答案解析（四）
